课题延期申请书 课题延期申请报告范文

2023-12-17 19:38:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

下面是好好范文网小编收集整理的课题延期申请书 课题延期申请报告范文,仅供参考,欢迎大家阅读!

课题延期申请书

课题延期申请

尊敬的XXXXXX学会学术委员会:

本人申报的XXXXXX学会XXX科研规划项目XXX年度课题《XXXXXXXXX》(课题编号:XXXXXX)于2016年3月批准立项,原计划于2017年10月结题。

现课题已完成:

1、XXX课程标准的修订;

2、XXX教材部分章节内容的编写;

3、XXX教学计划的编写;

4、公开发表XX篇与课题相关的论文。但仍缺少XXX教材的实验教学,以及更多的总结性论文,无法如期完成课题的结题工作,特申请延期一年结题,即2018年10月前结题。在之后的时间段内,本人和课题组成员将抓紧时间、齐心协力、努力攻坚,以保证该课题研究按时优质完成。

特此申请,望批准。 此致

敬礼!

申请人:

2017年6月1日

推荐

第2篇:课题延期申请报告

篇1:课题延期申请 课题延期申请

尊敬的领导:

本人于2011年4月申请了河北省职业技术教育学会的课题《高职计算机网络技术专业群建设研究》(课题编号:zjxh45),原计划于2011年12月结题。 特此申请,请批准。 此致 敬礼!

申请人:张恒杰

2011年12月31号篇2:课题延期申请报告 课题延期申请报告 2013.4 篇3:关于课题延期结题的申请报告 关于课题延期结题的申请报告

推荐

第3篇:课题延期结题申请报告

篇1:延期结题申请书 课题延期结题申请书

丽水市教育科学规划领导小组办公室:

兹有我校老师主持的《农村初中“以练导学”数学课堂教学模式的实践与研究》的丽水市级课题,因教师队伍的新生力量注入,在教育教学中发现课题研究还存在较大的发展空间,课题还未取得实质性的成果。因此申请继续研究该课题,现提出延期一年结题申请。望批准! 学校(盖章) 负责人签章:

2014年 9 月 10 日篇2:关于课题延期结题的申请报告 关于课题延期结题的申请报告

篇3:课题延期结题申请表

推荐

第4篇:延期申请报告

延期申请报告

致:河南鑫都实业股份有限公司

我单位城建贵公司的鑫地科技广场科研设计综合楼消防工项已按图纸设计要求施工完毕。因一些客观因素,造成合同交工日期延误。现将工期延误的因素向贵单位汇报如下:

1因素一,2010年11月15日我方按贵方要求组织工人进场○

动工,但我方进场时总包方的主体、二次结构及粉刷部分完成工作量不足50℅,不具备我方施工的作业面,造成我方施工人员、机械停滞,直至2011年04月份我方的作业条件才基本具备施工要求。

2因素二,○贵单位科研综合楼实用功能的变更给我方造成施工难度加大。房间喷淋配合二次装修部分增加了工作量及工作难度,至2011年06月份,我方喷淋管道已施工打压完毕。但迫于装修的美观要求需我方配合装修。2011年06月-09月份我方施工工人基本上为满足装修进度、牺牲我方的宝贵时间。

3因素三,○因装修的吊顶工作造成我方的报警线路预埋管被打断,大大加重了穿线工作量及难度,造成我方费用增加工期滞后近2个月。

4因素四,○多工种交叉作业的影响:进入装修阶段综合楼施工班组近30多个,工作面较为集中,施工材料的上料、工人的施工工效都存在降效现象。总包单位的施工电梯远远不能满足施工要求。

5因素五,消防水箱及稳压装置,外网对我方工作的影响。 ○

1.消防水箱,稳压装置的运货工作,贵方也极为重视经检查对比后,由我方组织运货生产,期间周期较长,消防水箱间安装工作滞后,系统打压工作难度增大。

2.直至2012年05月份贵方的外网工作才具备通水条件。科研楼整体系统调试才能进行。

综上所述,望贵单位领导对我方实际情况予以理解和帮助。我方也深刻认识到了在施工管理过程的缺点与不足。未能给业主及时沟通、汇报,也请贵方领导批评、谅解。对我方工期延误的情况予以理解,对我方的困难予以帮助。

2012.07.07

推荐

第5篇:延期申请报告

工期延期申请报告

我司承建的广东恒大金碧海岸花园46-49号楼

复合地基工程主要包含的分项工程有:旋挖桩工程、抗浮锚杆工程、砂桩工程、搅拌桩工程等。我方于5月27日接收到开工令,开工日期定为2010年5月28日。工期日历为80天。 实际完工日期为2011年6月20日。 延期原由:

1、我司从试桩46楼结果发现《恒大金碧海岸花园E区46~49号楼岩土工程勘察报告》与现场实际地质条件有一定出入,且该区域地质条件非常复杂。业主及设计单位协商,为保证工程安全性要求我方施工旋挖桩时同时借鉴周边已完成旋挖桩作为地质条件参考,同时将原设计变更入岩0.3米增加至入岩1米。从而使原合同工程量8314立方米增加至实际完成14345立方米,超原合同工程量6031立方米。超延计算:原组织设计:8314m³工期为60天,6031工期增加44天。设计变更入岩超延工期计算:原0.3米机械消耗时间为1.5小时,1米机械增加消耗时间为3.5小时。822条桩累计耗时2877小时。现场实际机械数为4台。720小时/8小时(台班)=90天。由于原由1累计延误时间为:44天+90天+134天。

2、机械设备作业声多次遭到周边的居民投诉,导使原本我方考虑24小时连续作业的时间变为早7:30至晚9:30,中间不能施工时间为10小时,600小时/12小时=50天。

3、我方桩身土外运时道路遭村民多次封堵,从

5月28日开工至8月29日,村民才允许我司桩身土从村内道路运行。此时间段我司采用铲车、挖掘机对现场土方倒运,从而影响到我司施工困难、机械运转就位次数重复。影响工期约50日历天。

推荐

第6篇:延期申请报告

篇1:延期申请报告 延期申请报告

中国储备粮管理总公司吉林分公司: 长春国家粮食交易中心:

我单位于2014年5月28日通过网上竞价购买稻谷1058吨,合同号分别为:218824号,218825号,218826号,218827号,218828号,218829号;于2014年6月4日购买稻谷683吨,合同号分别为224363号,224367号,224369号,224370号。以上十笔合同总计数量1741吨,由于粮食储存库点维修作业场地,扩建大门,导致车辆无法进出,粮食近期无法出库,粮库维修时间大约需要半个月,因此特申请延期半月交款出库。 特此申请!望批准!

申请单位:吉林省松江佰顺米业有限公司 2014年6月20日篇2:工程延期申请范文

关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部 北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至2013年10月20日,望批准! 临汾市沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部 2013年5月25日 关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部 北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至2013年10月20日,望批准! 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部 2013年5月30日 关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部 北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日,望批准! 信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程 襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部

2013年5月28日篇3:工程工期延期申请报告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目 xxxxxxxxxxxxx工期延长申请报告 xxxxxxxxx并xxxxxxxx监理咨询有限公司:

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:

1、场地因素的影响: (1)、我公司于2013年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至2013年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,2013年3月5日至2013年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;2013年4月24日至2013年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;2013年5月23日至2013年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。 (3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较软、局部较陷,这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响:因进入雨季,阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后,阴雨天气为15日。

3、停电因素的影响:因工地停电,施工机组无法工作;其中,4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天;

为确保工期,应甲方要求,我方于2013年5月1日增加一台桩机至该工地,完成上平台2号区施工后,因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工,于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能打一棵就打一棵,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天,将该工程竣工时间顺延至2013年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。

致敬!

云南xxxxxxxxx有限公司 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 2013年6月6日

推荐

第7篇:延期申请报告

延期申请报告

中国储备粮管理总公司吉林分公司:

长春国家粮食交易中心:

我单位于2014年5月28日通过网上竞价购买稻谷1058吨,合同号分别为:218824号,218825号,218826号,218827号,218828号,218829号;于2014年6月4日购买稻谷683吨,合同号分别为224363号,224367号,224369号,224370号。以上十笔合同总计数量1741吨,由于粮食储存库点维修作业场地,扩建大门,导致车辆无法进出,粮食近期无法出库,粮库维修时间大约需要半个月,因此特申请延期半月交款出库。 特此申请!望批准!

申请单位:吉林省松江佰顺米业有限公司 2014年6月20日篇2:工程工期延期申请报告 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目 xxxxxxxxxxxxx工期延长申请报告 xxxxxxxxx并xxxxxxxx监理咨询有限公司:

由我方施工的xxxxxxxxxxxxxx,设计总数为9195棵,原计划工期为2013年3月 13 日至2013年6月12日;我方于2013年3月22日正式开始施工,截止2013年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:

1、场地因素的影响:

(1)、我公司于2013年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至2013年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工;

(2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,2013年3月5日至2013年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;2013年4月24日至2013年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;2013年5月23日至2013年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。

(3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较软、局部较陷,这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响:因进入雨季,阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后,阴雨天气为15日。

3、停电因素的影响:因工地停电,施工机组无法工作;其中,4月18日、5月14日、5月15日分别停电一天;

为确保工期,应甲方要求,我方于2013年5月1日增加一台桩机至该工地,完成上平台2号区施工后,因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工,于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能打一棵就打一棵,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天,将该工程竣工时间顺延至2013年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。

致敬! 云南xxxxxxxxx有限公司

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 2013年6月6日篇3:项目延期申请书

项目延期申请书 xx研究院:

我单位承担的xxxx工作,根据原设计要求,应于2012年9月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成:

(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于2012年底提交资料。

(2)针对8月 专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因,特申请提交报告的时间延期至2012年12月底,望给予批准。 xxxxxxxx 二○一二年十月十二日篇4:工期延期申请报告

工期顺延申请报告

致:状元镇人民政府

温州市大众城建监理有限公司

我方施工的状元镇石坦村石坦北岸河道综合治理工程2标工程,自2010年5月24日开工,于2011年1月20日竣工验收。合同完工日期为2010年10月20日,现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下:

1、a0+592~a0+605段居民房屋位于施工管线上,我方于2010年8月初已向塘河指挥部及业主要求加快此处房屋拆迁的政策处理工作,以便我方排水管线顺利施工;经塘河指挥部及业主单位与该户主多次协商解决房屋拆迁工作未果,后经指挥部、业主、监理单位现场协商决定,将排污管绕过该村民房屋外侧沿河道铺设,再与原设计管线接通。在我方已完成该段管道的围堰桩时,屋主强烈阻挠致施工暂停。后经各方多次协调,该段排污管道仍从该村民房屋外侧沿河道铺设。于2010年9月12日完成此段污水管施工,共延误工期30天;

2、a0+378~a0+493段工程范围内的房屋尚未拆迁,我方自开工以来曾多次向塘河指挥部及业主要求加快处理,以便工程能顺利施工并如期完成。各有关部门也多次到现场协调处理,然而,至我方完成本工程范围内能施工部分的合同项目内容后,各有关部门对此段房屋拆迁的政策处理工作何时能落实仍迟迟无明确答复,鉴于工期要求及我方工程成本的投入,我方申请对此段工程项目予以甩项,共延误工期60天;

3、因本工程排污管线需接入经七路接口,a0+493处即新桥桥头至开发区经七路间道路为居民主要出行路段,且此段道路地下埋设管线较多,经指挥部、业主、设计、监理现场查看商定:此段污水管采取dn400pe实壁管牵

4、由于工程进度款未能按时支付,我方资金周转困难,工程材料不能及时到位;

5、由于气候原因,出现的大、暴雨天气使我方无法进行施工,影响工期;同时,由于现场停电使我方正常施工受到影响;

对以上各种影响工期的因素进行叠加、累计,我方申请工程延期:工期延长92天,合同项目工期顺延92天,完工日期从2010年10月20日延至2011年1月20日。

推荐

第8篇:延期申请报告

延期申请报告

致:维西住房和城乡规划建设局

维西傈水融成房地产开发有限责任公司 云南科禹建设监理有限公司

感谢维西住房和城乡规划建设局对我公司的信任和支持,由我公司承建的“维西傈水融成一期工程”。

然而,自我项目部进入驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

一、维西县停电次数过多,从2013年7月18日开工到现在停电累计时间为6天;

二、雨季天气为26天。

三、春节假期的影响:

自2014年1月30日是除夕,春节放假至2月10日,又会影响工期15天;

四、气温下降混凝土浇筑只能尽量安排在白天,夜间不做安排施工的时间整体又减少一半,造成直接影响;以上四条已对本项目工期滞后,为了维西县的建设发展和维西傈水融成房地产开发有限责任公司傈水融成一期项目能按照总工期如期完成,现我项目部已根据维西县地理自然气候环境条件编制了冬季施工方案,以报送到监理、甲方通过审批,还请贵局审查我施工方所编制的内容是否

能够满足施工条件。申请时间为50天,望领导给予核实批准为谢!

申请单位:迪庆建工集团广茂工程总承包有限责

期 :任公司维西傈水融成项目部

2013年12月1日

推荐

第9篇:延期申请报告

延期申请报告

中国储备粮管理总公司吉林分公司: 长春国家粮食交易中心:

我单位于2014年5月28日通过网上竞价购买稻谷1058吨,合同号分别为:218824号,218825号,218826号,218827号,218828号,218829号;于2014年6月4日购买稻谷683吨,合同号分别为224363号,224367号,224369号,224370号。以上十笔合同总计数量1741吨,由于粮食储存库点维修作业场地,扩建大门,导致车辆无法进出,粮食近期无法出库,粮库维修时间大约需要半个月,因此特申请延期半月交款出库。

特此申请!望批准!

申请单位:吉林省松江佰顺米业有限公司

2014年6月20日

推荐

第10篇:资质延期申请报告

1违约责任的形式根据《合同法》的规定,违约责任的形式主要有:继续履行、采取补救措施、

赔偿损失、违约金、定金罚则等。1.1继续履行又叫强制实际履行,指在一方当事人违反合同义务时,另一方当事人请求法院强制违约方继续履行合同债务的责任形式。表面上看,继续履行实际上还是原合同约定的义务。因为继续履行并未增加债务人的债务,所以有人认为继续履行不属于一种民事责任。实际上,继续履行与正常履行合同义务在性质上是不同的。一般履行是在合

同履行到期时如期履行,继续履行是在履行期到来后才履行。此外,

一般履行是债务人的自觉履行,而继续履行则带有国家强制的性质,是对行为人违约行为的否定性评价。

与违约金、赔偿损失等违约责任形式相比,继续履行的目的不在于对受害方所受损失的弥补,而是要求违约方继续履行合同约定的义务,因此它更有利于合同目的的实现。

1.2采取补救措施,合同法第111条规定了修理、重作、更换三种继续履行的违约责任方式,还规定了退货、减少价款或报酬的采取补救措施违约责任的方式。有部分人会将这五种形式全部作为继续履行责任的方式,是不对的,它们实际上是两种违约责任形式。

1.3赔偿损失,是指违约方依据合同的约定或者法律的规定所要承担的赔偿对方当事人遭受损失的责任。赔偿损失具有民事责任典型的

补偿性特征。合同法采取金钱赔偿为主的的赔偿方式。承担赔偿损失责任的要件:(1

)违约行为。包括不能履行、迟延履行、不完全履行、拒绝履行等违约形式。(2)债权人受有损失。一般认为,损失是指财产或者权益所遭受的不利益状态,包括直接损失和间接损失。(3)违约行为与损失的发生有因果关系。所谓因果关系是指违约行为与损失之间的相互联系,即损失是由违约行为造成的。

1.4违约金。违约金是指由当事人约定的或法律直接规定的,在一方违约后向对方支付的一定数额的货币或代表一定价值的财物。合同法114条1款规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的

计算方法”

。实务操作中当事人一般直接约定违约金数额较多。1.5定金罚则。《合同法》第115条规定“当事人可以依据《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当

双倍返还定金。”

定金是合同的一种担保方式。定金是指合同的一方当事人以担保其债务的履行为目的,而向对方给付的一定数额的货币。合同是否约定给付定金,是合同当事人的自由。定金的数额,有法律规定的,按法律规定执行;允许当事人自行约定的,由当事人自行约定,但一般不得超过合同标的额的20%。 2建设工程施工合同中的违约责任建设工程施工合同是发包人(工程建设单位与施工单位)与承包人 (施工承包单位或分包单位)为完成建筑工程,明确双方的权利、

义务关系而签订的协议。遵照合同,承包人应完成发包人交给的建筑工程施工

任务;发包人应按合同规定提供必要的施工条件、

支付工程价款。建设工程施工合同中的违约责任主要是建设工程施工合同双方当事人违反合同义务,所应承担的民事法律责任。建设工程施工合同违约责任形式有违约金、赔偿损失、继续履行(修理或者返工、改建)、采取补

救措施(减少价款或报酬)等几种形式。在实际操作中,

大部分工程施工合同中几种违约责任形式是同时约定的。

2.1赔偿损失。目前工程施工合同中普遍以银行履约保函和赔偿责任同时约定来体现赔偿损失责任的。银行履约保函,是承包人通过银行向发包人提供的保证认真履行合同的一种经济担保方式。承包人不履行合同或未完全履行合同时,给发包人造成损失的,由出具保函的银行根据保函内容先行给予赔偿的一种担保方式。建筑领域银行保函金额一般为合同总价的10%,比如大部分银行履约保函在合同约定“承包人向发包人提交履约担保(合同价款的10%)作为本合同附件,履约金以银行保函形式提供”。

如果履约保函不够赔偿发包人损失的,发包人还在合同条款中约定由承包人继续承担赔偿责任。同时合同一般还约定

承包人未按约定时间质量完成施工任务的,发包人除不退还履约保函或保证金外,承包人还应承担发包人的全部损失。发包人损失约定为:

发包人已投入资金及利息[利率按银行同期固定资产贷款利率×1.10]、

发包人所定购材料设备的各种损失以及由于项目受此影响而招致第三方

(业主、客户、商家)对发包人的索赔、诉讼等发包人所承担的所有损失和法律责任。

2.2违约金。GF-1999-0201示范文本发布实施前后,工程施工合同中关于违约金的约定主要针对承包人的工程质量和工期方面,发包人

价款支付方面。近几年,

随着建筑管理市场管理规范化,和建筑市场新情况的出现,违约金的约定在包括上面几个方面的同时,扩大到现场人员管理、安全管理、文明达标、物资设备管理等各方面。比如,工期违约方面

“每延期竣工一天,承包人支付发包人违约金5000元;违约金最高限额为合同价款的4%”;现场人员管理方面,“承包人派驻施工现场的项目经理(或项目负责人)和项目技术负责人每月驻施工现场时间不少于22天,每少一天向发包人支付违约金1000元人民币”;“承包人更换项目经理的,须提前28天通知发包人,并征得发包人同意;该行为视为违约,承包人须支付发包人伍万元违约金。更换后的项目经理资历、水平

不得降低。更换项目部其他管理人员的,

须提前28天通知发包人,并征得发包人书面同意;否则视为违约,对承包人将予以每人次贰万元每人的违约金处罚”;工程质量方面,“造成重大质量问题的,乙方除无偿返工、

承担给甲方造成的损失及建设主管部门处罚外,乙方将向甲方承担5000元/次的违约金”;安全生产文明施工方面,“承包人负责所承建工程的安全生产、文明施工接受发包人及建管部门的安全生产、质量监

督,对检查整改不到位的,按2000元/条向发包人支付违约金;

如果工程的质量、安全存在问题而受到工程建管部门通报批评的,按20000元/次向发包人支付违约金”。

2.3继续履行和采取补救措施。采取补救措施和继续履行在建设工程施工合同违约责任中具体表现为修理或者返工、改建和减少价款或

报酬。具体在合同中一般会约定,

“承包人承包的工程质量未能达到合同约定的质量要求,应采取返工或其他措施达到质量要求。对于修复后仍留下永久缺陷,影响外观及使用功能的部分,承包人根据实际影响程度向发包人支付违约金;未能按发包人要求限期修复或返工的,或经一次修复或返工后的工程仍不合格的,发包人有权不再支付该部分工程价款,不退还履约保函,承包人根据实际影响程度向发包人支付违约

金,最高按工程总价的5%支付”

。3实务操作中承包人尽量规避风险,减除违约责任的承担针对以上情况,承包人只能加强管理,合同签订前、合同履行中、工程结算付款时及时发现问题,与发包人积极沟通协商解决办法,协商不成时,提起诉讼或仲裁解决。

3.1投标前对项目招标文件的研究及投标文件的编制

营销部门首先要确定发包人的资金及信誉状况良好,然后再确定投标;对发包人的招标文件进行认真研究,充分考虑工程量和合同条件风险,在风险可控范围内,编制投标文件投标。

3.2中标后合同条款的协商签订

建设工程施工合同因其合同条款的复杂、合同履行周期长、工程本

身所涉及的领域多、

行政管理部门多,所以在中标后,在不进行实质性条款变动的情况下,是有可能对部分合同条款进行调整的。此时,合同

签订人员就应积极将某些过于苛刻、

不公平的、违反施工规律和行业惯例的条款与发包人进行充分协商,要求变更,以降低承包人违约责任风险。比如,在此阶段通常可与发包人协商修改的条款有,工期延误方面明确“因承包人原因引起的工期延误向发包人支付违约金”;工期延误

违约金比例及额度降低。工程结算方面,

增加明示法规“《建设工程价款结算暂行办法》”;明确约定合同结算时间条款等。增加“变更签证办理完

毕后于当月进行计价”

,“主材价差调整应明确类别,且调整后应于当月进行计价”。将现金担保协商变更为银行保函或部分现金部分保函,以缓解承包人现金压力等等。此类条款的协商变更可以给承包人在合同履行期间争取相对公平合理的条件,有利于保护承包人的合法权益,更有利于工程顺利进行,最终实现发包人工程预期目的。

3.3合同履行过程中对合同条款的修正及实际变更发生索赔事件及时索赔。合同履行过程中,因为政策及市场的风云变换,往往会发生合同签订时双方当事人都意想不到的变化,此时双方应及时通报情况,发包人的违约行为给承包人形成损失并符合索赔条件的,承包人要及时提出索赔。有些索赔如发包人不予签收也不予以认可,承包人可通过公证或邮寄送达索赔资料,并保相存证据,以备最后结算及发生纠纷时使用。

人工材料涨幅过高及时调整工期及付款比例。合同履行中,因为主要材料的涨幅超过合同约定的幅度,导致工程造价的增加过大,发包人不能及时筹措资金支付该费用,承包人也不能大量垫付该款项,双方此时可能沟通协商合同工期的顺延以及资金支付比例的变动;履约能力强变更分包项目。合同履行中经常会对分包工程内容进行增加或减少,一个好的项目经理对承包工程的管理和控制在得到发包人的认可和赞许后,往往会将发包人指定分包项目变更为由承包人进行分包,分包价款由发包人支付承包人后,由承包人根据分包合同支付分包人,此时承包人不但取得了对分包人的管理和绝对控制权,还取得了分包资金的短暂管理权,这些权力的获得会给承包人带来不可小视的利益。

3.4工程结算期间与发包人和结算审计单位的沟通协商工程结算期间,承包人要将施工中所有相关的资料进行整理归类,有理有据的与发包人和结算审计单位进行沟通协商。这些资料包括但

不限于合同协议书、

专用合同条款、通用合同条款、招标会议纪要及评标议价会议纪录、设计图纸及明细表问题申覆单、投标承诺书、工程补充说明、投标须知、工程报价单(已标价工程量清单)、单价分析表、建材规格品牌明细表、现行建筑施工规范大全、其他合同文件、两方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、竣工图纸、工程变更单、签证单、批价单、

工作联系单、经批准的施工组织设计、材料招投标文件、分包合同及材料合同、发包人自行采购材料明细、承包人缴纳水电证明、竣工验收报告、竣工验收证明、其他资料等。另外施工中承包人的索赔发包人没有响应的部分,承包人也应将相关证据资料整理一并提交发包人及结算审计单位再次进行沟通协商,此部分资料包括但不限于书面索赔意见及送达发包人证据资料,支持索赔意见的证据资料,如监理单位的签字、

录相、录音、照片资料、公证文书、市场调查资料、政策法规文件等等。根据以上资料,在实操作中承包人是能够争取到比合同条件多的利益的。比如在结算定案最后时间,发包人和承包人往往综合评定双方违约和履行事实,在共同放弃对工期延误和延期付款违约索赔的前提下,按

合同结算条款进行结算付款。沟通协商顺利的,

还有对承包人实际窝工损失进行部分补偿的案例。

3.5全程收集、保留证据,法律途径解决纠纷

遇到有些工程合同纠纷双方当事人实在无法达成一致意见的,承包人的要求又是有理有据的,发包人有财产却不愿支付或恶意拖延结算支付价款的,承包人只能通过诉讼或仲裁手段来维护自己的合法权益。在此承包人一定要在合同招投标阶段开始到提起诉讼或仲裁前收集、保留好相关证据资料,以便对自己的诉求提供相应的证据支持,合法权益得到法律的保护。

作为建筑市场主要元素承包人,为了最大化的维护自己的合法权益,只能加强管理,提高自身素质,

合法合规经营,才能在建筑市场这个大海中扬帆远航。

第11篇:工程延期申请报告

工期延误申请报告

致:XX公路管理段

由XX公路工程有限公司承建的XX线改建工程,根据招标文件中的要求为2015年6月22日开工,2015年9月30日竣工。在工程施工期间,由于受到各方面因素的影响,致使我公司工程进度缓慢,与原合同工期目标相距甚远,导致工期滞后。

对此,我们项目部认真进行了核查总结,对工期延误的原因归纳如下:

1、开工日期对工期的影响

合同中的开工日期要求为2015年6月22日,合同签订后,经业主与监理单位批准后,双方认可的实际开工日期为2015年7月5日,按合约规定的时间推后了13天。

2、气候的影响

因施工期间进入雨季,阴雨天气达到了15天,过多的雨水对桥涵的基础、下部及路基、路面的施工影响较大,导致我们无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度控制,造成人力,物力相当大的损失。特别是8月X日的特大洪水,造成中小桥涵的便道全部冲毁,路基大部分培槽冲没了,所有材料和运输车辆进不了工地,导致工地全面停工。抗洪抢险后工程恢复正式施工日期为8月XX日。

3、工程设计变更的影响

本合同段内的XX中桥原设计为桩基础(XX根桩),我们施工单位于8月1日开始对桩基础进行施工(2台钻机),由于钻进过程中碰到了坚岩,我们及时更换了钻机(梅花实心坨,2台),钻到8月底距离桩底还有2.6米(1-2桩)、3米(2-2桩),2台钻机钻了1个月也没有成孔。后来地质工程师现场重新勘测,发现地质情况与设计不符,经市XX公路管理段、XX设计院等部门研究决定变更为浅基础。我们于9月6日下午收到变更图纸,9月7日开始对浅基础进行施工。钻孔期间整整延误36天工期。

4、征地动迁的影响

本合同段内涉及主要动迁量为1处改线段的征地动迁。改线段测量放样于7月中旬完成,我们施工单位多次与被占地村民协商,于7月25日达成占地补偿标准。XX镇相关领导得到此征地信息,派分管国土人员前来检查土地动迁手续,因我们无法提供手续,此动迁被迫停止。我们将情况上报给业主,经XX交通局和XX公路管理段主要领导数次协商、沟通、上报材料,采用土地置换的方式进行征地(XX日将置换情况说明上报国土局)。国土部门才默认此动迁。然后我们准备与村民进行量地(涉及八户村民,七户村民同意),其中有一户村民得知我们没有手续,要求被征的XX亩地按正常标准补偿,外加XX万元补偿费及置换土地全部归他所有。我们考虑到其他村民的利益和置换土地所有权不归我们所有,所以没有答应他的无理要求,导致动迁再次停止。直到现在此段还没有解决方案。

5、村民阻工的影响

KX+000—KXX+000段原设计为旧路面铣刨Xcm,加摊两层沥青混凝土面层XXcm。当铣刨铣到XX村内时(自XX桥到粮库路段),该路段两侧居民集体阻碍施工,态度强硬,并强烈要求修后路面不能高于原路面(如果不抬高,则需要多铣刨水稳基层Xcm)。XX交通局、XX公路管理段和XX镇等主要领导多次协调,村民也不同意路面抬高,造成铣刨机被迫停工。经过15天的协商、沟通,以村民利益为主要出发点考虑,最后同意该路段不抬高。

据不完全统计,由于各种原因(占地宽度、修后路面高度、以前施工占地未给补偿等为由),引起村民堵路导致现场停工,大约累计停工15天。

6、其他的影响

因路面宽度较窄,只有7米,封路封不住区间车辆,这给我们施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。

鉴于以上情况对后期施工的综合考虑,我公司也积极采取了相应措施,调整人员、机械,加大投入,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和冬季行车安全,我公司建议把沥青混凝土面层全部摊铺完成,如果出现质量问题由我公司承担维修费用。希望业主本着实事求是的原则,同意我公司申请该工程有效工期延长50天,将该工程竣工时间顺延至2015年11月20日。请业主相关领导予以批复。

现提交工期延误申请报告。望业主核查!

XX公路工程有限公司 XX线改建工程项目经理部

XX年XX月XX日

第12篇:延期年检申请报告

延期年检申请书

铜陵市工商行政管理局:

本企业)因企业的审计报告未审计完毕;未能在今年6月30日前向企业登记机关提交书式年检材料:

现向企业登记机关申请延期30日参加年检,请予批准。

(公章)

申请日期:2009年6月26 日

26

| 评论

即使申请了延期,可能也不能免于受到处罚。6月30日后就会受到处罚,9月30日就会被吊销营业执照。

理由可以参考:财务人员或其他人员(行政人员)休假,不在公司,年检要的资料没有准备齐全。

写一份年检延期申请,带好公章及执照正本(也可以是复印件),交给工商局,他们是立即批复。

工商部门允许延期年检的情况一般包括以下几种:

1).企业法人在外,无法签字复核;

2).企业的审计报告未审计完毕;

3).因工商部门需进行实地现场监管审核;

以上情况可以向工商申请延期年检,但具体是否可以延期还需工商批复.注:申请延期年检要在7月30日之前,延期申请批准后可以延期一个月。

第13篇:名称延期申请报告

申请报告

福州市工商行政管理局:

投资人XXX于2015年7月14日申请的企业名称《福建XXXXX公司》,编号(闽)登记内名预核字[2015]第1XX3号,因名称保留期将于2016年X月X日到期,现特向贵局申请延长名称的有效期,望给予办理!

申请人:

2016年X月X日

第14篇:工期延期申请报告

工期顺延申请报告

致:张店区付家镇小田村村民委员会

我方施工的小田村16#住宅楼工程,自2013年6月25日开工,合同完工日期为2014年12月26日,现将因非我方的原因影响工期延误的各个方面陈述如下:

1、建设单位发包的门窗工程、室内刮瓷工程未能按期完成,因此造成工程款不到位,致使工程无法按期竣工。

2、对以上各种影响工期的因素进行分析,我方申请工程延期:请贵单位予以批复!

特此报告!

淄博中铁建筑公司 2014年12月2日

第15篇:工期延期申请报告

工期延长申请报告

建设单位:清镇市农业局

监理单位:贵州骅辉建设工程项目管理有限公司

感谢清镇市农业局对我公司的信任和支持,由我公司承建“清镇市2012年国家现代农业示范区旱涝保收标准农田示范项目”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2003年9月10日正式开工。

然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

由于施工图中的道路、集水池、要占用群众的土地,使我单位无法按原定施工方案组织有效施工,设计变更原因,加大了我单位的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日相关协调还在进行,影响施工进度,导致合同工期延期。

鉴于以上情况,我单位本着 “想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长50天,将该工程竣工时间顺延至2004年4月30日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

黔西南州协力建设有限公司

旱涝保收项目部 2004年3月6日

第16篇:工期延期申请报告

工期延长申请报告

建设单位公司: 监理单位公司:

感谢建设单位公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“通讯枢纽大楼外装饰工程”。

为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2012年2月26日正式开工。

然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

一、土建单位的影响:

因土建单位自2012年下旬以来,劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

二、停电的影响:

自2013年1月以来经常发生停电现象,具体情况如下: 2013年元月5日全天停电,2013年元月7日全天停电,2013年元月8日上午停电,2013年元月12日全天停电,2013年元月13日上午停电,其余时间的零星点停电也较多,以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

三、由于该工程施工图相当粗糙,基本无法按图施工;在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案,也使我部不能正常地安排施工。

鉴于以上情况,我部本着 “想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长30天,将该工程竣工时间顺延至2013年5月5日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

施工单位

2013年2月7日

第17篇:工期延期申请报告

工期延期申请报告

南安市柳城房地产开发有限公司: 南安市城市建设发展投资有限公司:

东三路露江段A区安置房2#楼由本公司中标承建,合同工期为2010年6月25日至2011年1月20日。由于本工程基础土方开挖时土方类别与原预算变化较大,造成工程造价增加,增加的工程造价隶属“南安市工程重大变更”,需各相关单位共同确认后方可进行下道工序施工,本工程基础分部工程于2010年7月14日施工完成,工程重大变更于2010年8月18日完成确认造成工期延误较多;自2010年9月份至12月份水泥、钢筋等各种建筑材料价格大幅上涨,市场供应紧张以及各类建筑技工用工严重紧缺造成本工程工期延误;以上各因素造成的工期延误共计130天,望建设单位能给予工期延期以确保本工程能保质完成。

致礼!

福建远方建设有限公司

东三路露江段A区安置房2#楼项目部

2011年4月10日

工期延期申请报告

南安市柳城房地产开发有限公司: 南安市城市建设发展投资有限公司:

东三路露江段A区安置房3#楼由本公司中标承建,合同工期为2010年6月25日至2011年1月20日。由于本工程基础土方开挖时土方类别与原预算变化较大以及增加基础梁,造成工程造价增加,增加的工程造价隶属“南安市工程重大变更”,需各相关单位共同确认后方可进行下道工序施工,本工程基础分部工程于2010年7月17日施工完成,工程重大变更于2010年8月18日完成确认造成工期延误较多;自2010年9月份至12月份水泥、钢筋等各种建筑材料价格大幅上涨,市场供应紧张以及各类建筑技工用工严重紧缺造成本工程工期延误;以上各因素造成的工期延误共计130天,望建设单位能给予工期延期以确保本工程能保质完成。

致礼!

福建省泉州市东海建筑有限公司

东三路露江段A区安置房3#楼项目部

2011年4月10日

第18篇:工期延期申请报告

工期延期申请报告

永安水泥厂工程部及监理:

我单位承建的下列工程因气候因素等影响,申请顺延工期,请业主及监理根据实际情况予以确认。

一、水泥库A区提升机支架及钢梯安装,3月8日完,具备安装提升机条件。

二、水泥库B区提升机固定支架及钢梯安装,3月6日完,具备安装提升机条件。

三、水泥库顶廊道及转运站、1#、4#库间平台,3月10日完,具备安装设备条件。

四、水泥库顶设备基础施工完毕,3月10日,具备安装设备条件。

五、钢梯制安完工,3月10日。

六、石灰石破碎及输送A区彩板安装,3月10日完。

上述工程必须按期完工,工期提前一天奖励一千元,拖后一天按业主规定从重处罚5000元,要求各施工队合理安排工作,具备加班作业条件的必须加班作业,否则每天处罚一千元。

签名;

河南五建集团公司

巩义市永安水泥厂项目部

2011年3月3日

第19篇:工期延期申请报告

工期延期申请报告

篇1:工期延期申请报告1 工期延长申请报告

建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司

监理单位:北京建院金厦工程管理有限公司

感谢贵公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。

为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于2011年7月1日正式开工。

然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

一、总包单位的影响:

因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

二、停水的影响:

由于总包(南通三建)自2011年7月21日上午对我部断水至今,造成我部生活用水困难,使我部无法对工人的生活予以保障,致使工人情绪浮躁,无法正常组织施工,请予以处理。

三、气候影响:

自7月中旬以来,北京正处于雨季,导致我方无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

鉴于以上情况,我部本着 “想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天,将该工程竣工时间顺延至2011年9月15日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

北京世纪恒远园林绿化工程有限公司 2011年7月22日 篇2:工程延期申请范文

关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至2013年10月20日,望批准! 临汾市沈达园林绿化有限公司

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部 2013年5月25日

关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程02标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度

高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至2013年10月20日,望批准! 山西省太谷县绿美园林绿化工程有限公司 襄汾县汾河治理一期堤内绿化工程二标项目部 2013年5月30日

关于工程延期的申请

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理 项目部

北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部

由信阳市光州园林绿化工程有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程04标工程合同工期为60天(开工日期2013年4月5日,竣工日期2013年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。特申请延期至2013年10月20日,望批准! 信阳市光州园林绿化工程有限公司 临汾市百公里汾河治理与生态修复工程

襄汾县段一期堤内绿化工程04标项目部 2013年5月28日

篇3:工程工期延期申请报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程项目 XXXXXXXXXXXXX工期延长申请报告

XXXXXXXXX并XXXXXXXX监理咨询有限公司:

由我方施工的XXXXXXXXXXXXXX,设计总数为9195棵,原计划工期为2013年3月 13 日至2013年6月12日;我方于2013年3月22日正式开始施工,截止2013年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:

1、场地因素的影响:

(1)、我公司于2013年3月4日至3月13日相继进场4台套桩机设备,但因施工场地平整工作尚未完成,施工难以开展;至2013年3月21日基本完成场地下平台平整工作后,我方于3月22日正式开始施工; (2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,2013年3月5日至2013年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;2013年4月24日至2013年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;2013年5月23日至2013年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。

(3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较软、局部较陷,这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响:因进入雨季,阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后,阴雨天气为15日。

3、停电因素的影响:因工地停电,施工机组无法工作;其中,4月18日、

5月14日、5月15日分别停电一天;

为确保工期,应甲方要求,我方于2013年5月1日增加一台桩机至该工地,完成上平台2号区施工后,因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工,于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能打一棵就打一棵,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天,将该工程竣工时间顺延至2013年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。

致敬!

云南XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目部 2013年6月6日

第20篇:科研课题延期申请报告

科研课题延期申请报告

我们本着认真负责的态度,为将此课题:中学英语教学和雅思模式的有效整合做到顺利有效结题,特此提出延期申请,延期时限由原定的2013年10月10日延期至2014年5月25日,请予以核准为盼。

一.申请延期的理由

1.我校,酒泉钢铁(集团)公司第三中学,因当地教学实际,全学科的课时安排现状大大限制了课题研究所需的时间。没有时间的保证,再好的课题也只能是纸上谈兵或自欺欺人。

2.师资力量的不足,导致了因培训而来的有效时间损失或缺失。

3.对外教的过高估计造成了资源尤其是时间的浪费。

4.因未挂牌,部分课题组成员有了思想上的懈怠。加之本校教师课时负担重的实际情况和其他活动过多的干扰,计划的研究内容未能真正落到实处。

5.外语教研组大型活动(两届英语才艺大赛、CCTV英语风采大赛嘉酒地区分赛)造成对此课题研究太大精力的分散和太长时段的中断。

二.延期后的研究工作-------------

1.迎合家长和社会的现实要求,切实加强NMET的优化训练。具体负责人为:李习中杨红梅。

2.全方位强化训练雅思“听、说、读、写”的能力,尤其是最大限度的弥补由多种原因造成的“听、读”训练。负责人为:李习中,及可能情况下的雅思专家。

3.进一步完成并优化《酒钢三中雅思基础系列教程》,并进行有教师、教材辅助和指导的本校另一教学班的初级试点和跟踪研究。

三.延期后的工作目标

1.全面完成该课题的既定任务,达到预期结果。

2.完善具有相当可行性的《酒钢三中雅思基础系列教程》。纸质与电子两种版本。

3.考虑另一试点和推广。做更大、更细、更有实际价值的相关研究。

4.成立酒钢三中雅思模式教学研究会。

5.成立永久性的自主、自愿的酒钢三中雅思教学试验班。

------------------

原申报2014年预结题的课题主持人:

请各位拟定于今年结题的课题主持人按时上交课题结题计划,将结题安排电子稿发到科研处邮箱。

因各种原因无法2014年按时结题,需要延期结题的课题主持人,按照省市级不同的级别请分别下载《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》和《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》,并按照要求认真填写,在9月28日前将填好的电子版发送到,并打印一式三份上交科研处陶慧老师处,由科研处统一到省市相关规划部门办理变更手续。

在预定时间前未上交变更表,视为准备年底结题;逾期交表者,科研处不负责为其办理变更手续。

填表说明:

1、《河北省教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“课题编号”填写本课题编号。《邯郸市教育科学规划课题重要事项变更审批表》上的“批准号”一栏不填。

2、“课题负责人或所在单位(签章):”一栏请各课题主持人亲笔签署自己的名字(不要打印),并填写日期。其它内容用电子版填写。

相关专题


相关文章

专题分类