劳务分包合同协议书简单版

下面是好好范文网小编收集整理的劳务分包合同协议书简单版，仅供参考，欢迎大家阅读！

在去进行个人的劳务合同签订时，是需要和劳动合同去进行区分的，这是十分重要的一点，这两者是不同类型的，那么个人劳务分包合同协议书？

一、个人劳务分包合同协议书

我国现行印花税应税凭证采取的是正列举方式，与劳务公司签订劳务用工合同不属于法规列明的应税凭证，不需要贴花。所以不需要缴纳印花税。

二、劳务分包纠纷管辖问题

《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

所以，发生劳务分包纠纷就由被告住所地人民法院管辖。

三、建设工程施工劳务分包合同

依据《中国人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 （以下间称甲方）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同（以下简称乙方 ），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包项目:主体工程 （木工 钢筋 混凝土 砌筑 架子安全维护措施 五项工作 ）

2、分包工作期限

开始工作日期: 年 月 日

结束工作日期: 年 月 日

总日历工作天数为: 天

3、劳务报酬:

支付方式:

4、质量标准

工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施.

5、标准规范

本合同适用标准规范如下:

《黑龙江建筑工程质量验收标准db23》

《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》

6、图纸

甲方应在劳务分包工作开工3天前，向劳务乙方提供图纸一套.

7、项目经理

甲方委派的担任驻工地的项目经理为

乙方委派的担任驻工地的工长为

8、工程甲方义务

（1）组建本工程项目管理班子，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量负责.

（2）在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物

（3）水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护

（4） 工人宿舍，水、电、小型器具及安全劳动保护用品，应按乙方提供的数量要求为标准

（5）按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需.

（6）按合同规定按时向乙方支付劳动报酬

（7）负责与监理设计及有关部门联系，协调现场工作关系.

9、工程乙方义务

（1） 按照设计图纸施工 按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 确保达到质量要求

（2） 投入足够的人力 物力 保证工期

（3） 加强安全教育 认真执行安全技术规范 遵守安全制度 落实安全措施 确保安全施工

（4） 接受有关部门的管理 监督和检查 与现场其他单位协调配合 照顾全局

（5） 作好工程部分的成品保护 由于自己责任发生的破损 由自行承担

（6） 特殊的工作人员要持证上岗

（7） 乙方须服从甲方管理及工程师的指令.

10、双方约定的其他形式 :

（1）临时用工 项目内用工 不记劳动报酬

（2）在施工中如发生对远工作量加大的变更 须向乙方支付增加的费用

11、合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同终止.

本合同一式两份 双方各持一份 签字后生效

甲方

乙方

年 月 日