2023年玻璃幕墙维保合同范文(12篇)

2024-03-05 10:09:00 来源 : haohaofanwen.com 投稿人 : admin

下面是好好范文网小编收集整理的2023年玻璃幕墙维保合同范文(12篇),仅供参考,欢迎大家阅读!

玻璃幕墙维保合同

合同协议是一种法律文书,用于规范各方在特定事项上的权利和义务。我们为您准备了一些典型的合同协议样本,以帮助您更好地理解合同的结构和要点。

玻璃幕墙维保合同

甲方:

乙方:

根据有关法律、法规,在自愿、平等、协商一致的基础上,甲方将本物业的外墙清洗服务委托乙方进行,订立本合同。

工作地点服务内容:清洗外墙、玻璃。

作业要求。

玻璃整体光亮、清洁、无胶印、无污迹、无建筑施工材料残余物;外墙干净、无深色、无污迹、无建筑施工材料残余物。

合同期限。

自___月___止。

如遇停电、下雨、大风等特殊情况,工期可延期。

_____标准。

清洁费用:元/次,人民币大写:?付款方式。

双方权利与义务。

甲方安排专人负责联系、协调、检查、监督乙方工作;

甲方应及时对现场进行验收。

持有国家认可的资格证书;

乙方工作时必须符合高空作业的要求,安排专责人员进行现场管理,确保安全。

乙方在现场作业的员工必须严格遵守甲方指定的各项规章制度,若乙方员工违反甲方规章制度,将按甲方的有关规定予以处罚。

乙方在清洗服务过程中,造成甲方或第三方的人身或财产损害的应予以赔偿。

在乙方清洗服务范围内,若发生任何质量或其它问题投诉,乙方必须二十四小时之内予以答复或解决。

严格遵守甲乙双方签订的《安全协议书》。

解除协议或任何有关协议内容的更改,协议双方须提前十五天。

内以书面形式答复,逾期不答者,视为默认。若乙方未按合同规定,甲方有权随时解除合同。

本协议履行中若发生争议,双方应协商解决。经协商不能达成一致时,任何一方可向北京市海淀区人民法院提起诉讼。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份,经盖章签名有效。

甲方:乙方:

甲方签章:?乙方签章:

日期:?日期:

安全协议。

甲方:

乙方:

甲方委托乙方就?清洗工程,根据国家有关规定,明确双方责任,特签定以下安全协议。

l、甲乙双方必须认真贯彻国家、北京市和上级_____安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策,严格执行有关_____法规、条例、规定。

2、按照《北京市建筑工程施工安全操怍规程》(北京市强制性标准)乙方应强化安全意识,做好施工安全工作。作业前对人员的身体状况进行检查,患病、饮酒及其它身体不适者不得施工,严禁未经培训的施工工人高空作业,乙方管理人员应对员工的安全措施是否完善进行检查。乙方违反安全作业,引发的人身伤亡及财产损失事故的责任由乙方承担。

3、乙方应在本合同签订开工前,提供有关_____手续证明文件、员工身份证及操作证明的复印件,所需费用由乙方承担。乙方须确保在合同规定施工地点工作的所有人员是贵公司的正式员工并有_____证明、高空作业资格证明。

4、乙方必须按《北京市建筑工程施工安全操作规程》(dbj01-62-20_________北京市强制性标准)的要求进行安全生产教育培训,并遵守甲方有关规章制度。

5、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于乙方违反安全生产规定制度等情况,甲方有要求乙方整改的权利。

6、乙方在生产操作过程中工人的防护用品由乙方自理;并应督促工人自觉穿戴好防护用品,现场严禁吸烟,严禁随地大小便。

7、乙方必须严格按国家和北京市对高空安全操作规程和制度执行,因违反操作规程所发生的安全事故由乙方承担全部责在。

8、甲方原有建筑物存在的质量问题与乙方的清洗施工无关。在清洗施工期间发现的质量问题,以双方的验证签单为准;因乙方清洗施工造成的对原有建筑物的损坏由,乙方承担赔偿责任。

9、清洗施工中,乙方发现的甲方原有建筑物的安全隐患,应及时告知甲方采取防范、补救措施。

10、清洗施工中,乙方造成的甲方原有建筑物的安全隐患,乙方不得隐瞒,应及时告知甲方,双方商定并采取消除隐患的措施,由此发生的费用由乙方承担。

甲方:乙方:

日期;?日期:

玻璃幕墙维保合同

发包商(甲方):

承包商(乙方):

根据合同法规定,经供需双方真诚、友好协商达成一致意见,特制定本外墙清洗合同,双方共同信守。

一、工程一览表。

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程价款:现金。

二、承包方式:包工、包料、包质量、包安全。

三、施工时间:2011年9月25日至2011年10月3日(在天气和施工条件都正常的情况下)。

四、质量要求:工程完工后,使得整个外墙整体视觉良好、无明显污垢、无水渍、无损坏,颜色亮丽,玻璃干净明亮。

五、劳动纪律:

1、严格遵守甲、乙双方有关规章制度。

2、如乙方人员违反有关规章制度,甲方有权要求乙方立即更换人员,违者经双方调查核实,按乙方有关规定处罚,甚至追究其法律责任。

六、安全要求:

1、专业人员须经乙方岗位安全教育后方可上岗。

2、作业人员须严格执行各种清洁设备、工具、清洁剂的安全使用操作程序,使用前须检查其性能,安全防护装置是否完好可靠,电源线、电源插头、插座是否通电,用电安全后方可作业。

3、作业人员需高空操作时,必须严格遵守高空作业安全规程,戴好安全帽,佩好安全带(或安全绳)做好防止工具装置坠落工作。作业区下部须有醒目、安全标志,经安全员检查后方可作业。

4、作业人员进入作业区须做好防止工作,不准乱丢烟蒂、火柴梗、纸等杂物,注意保持作业区的环境整洁。

6、由于乙方施工造成人员伤亡,由乙方承担责任。

七、验收方法:工程竣工后,甲方按质量要求,在验收单签字认可。

八、结算方式:工程验收后,甲方在七个工作日内以现金或支票方式支付工程款。

九.其他事项:

1、甲方提供乙方人员存放工具、换衣、就餐、休息场所,但不提供住宿场所。

2、施工中乙方损坏甲方财物,应由乙方负责照价赔偿,特殊情况由甲乙双主协商解决。

十、甲、乙需协商的其他条款:

十一、本合同须经双方签字盖章后生效,至账款结清为止。甲乙双方如有一方违约,另一方可立即终止合同,违约方应赔偿对方由此造成的经济损失。

甲方:乙方:

授权代表:授权代表:

日期:2011年9月25日日期:

附1:外墙清洗作业原则及验收标准。

清洗作业原则:

1、保证建材的原有特性不改变。

2、保证作业的安全性,由于乙方清洁人员发生安全事故或造成第三方的安全事故,乙方负有全部责任。

3、保证作业质量,定期完成作业内容。

4、保证外墙的保值。

清洗作业注意事项:

1、了解清洁剂的性质及种类。

2、根据不同的建材性质,使用适当的药水(幕墙玻璃使用玻璃清洁剂,不锈钢和花岗。

岩立面使用中性全能清洁剂,瓷砖和马赛克使用弱酸性清洁剂进行清洗)。

3、按照正确的比使用药水。

4、做好药水使用时的安全措施,特别注意绿化的遮盖,以防植物坏死。

清洗作业要求:

1、外墙清洗工程将利用高空吊板的施工工艺配合清洗,由上至下彻底清洗,本方式安。

全系数高,设备成本低廉,不会损伤外墙玻璃及墙面。

2、裙楼处,作业下方放置高空作业警告牌,圏定保险区域,派专人看守。

3、楼顶安排人员专门看守绳子,确保安全。

4、进入现场的高空工作人员必须佩戴工作牌,遵守甲方规章制度。

5、对不同作业面采取不同的清洁剂进行养护。

6、作业前进行工作安排及安全作业教育。

7、了解作业场所,确定作业位置,开始清洗作业。

具体操作程序:

1、先用途水毛套将要清洗的建材表面途水。

2、接着用沾有药水的红色或白色磨光布擦洗(不同的建材使用不同的磨布)。

3、涂洗完毕后,用玻璃刮刀将污水刮净。

4、最后用毛巾将边沿,角落的余留水迹擦净。

5、幕墙玻璃首先清除表面污渍(如油漆、胶渍、水泥污渍等),然后再用玻璃清洁剂彻。

底涂擦,最后用玻璃刮刀刮净表面水迹。

6、花岗岩墙面,首先使用刀片铲除墙面的各类污渍,用清洁剂彻底擦拭,再用清水过。

净,使墙面洁净无污渍。

7、不锈钢和铝板墙面,首称清除表面各类污渍(针对污物选择相应的药剂,如香蕉水、

除渍剂等),然后使用中性清洁剂,彻底擦洗地板(特别注意不能使用硬物和粗糙的。工具,以免擦花铝板),然后用清水过净,再刮净表面水迹。

验收标准:

1、清洁后的玻璃应无尘无垢,光洁明亮,焕然一新,窗台应重点清洗。

2、外墙墙面除去污渍,恢复原有色彩,整体视觉良好。

3、所有不锈钢、铝板墙面等无腐蚀损坏,洁净透明、无明显污渍水迹。

附2:登高清洗安全要求及措施。

一、高空作业人员必须岗前教育、考试合格,持证上岗。

二、高空作业人员必须身体健康、精力充沛、劳动预备良好。

三、公司领导要定期给工人进行安全教育,研究技术,总结经验。

四、作业人员在操作前必须认真检查作业绳索、保险绳、安全带及其它作业工具设备,全部。

处于良发状态,没有任何隐患的情况下方可操作。

五、安全绳的缷扣,必须将螺杆拧到最末端。

六、垂放的作业绳和保险绳必须接触地面,严禁悬空。

七、作业人员在操作时,必须戴好安全帽、安全带、穿防滑鞋。

八、作业人员在操作时,操作平台要有一名安全巡视检查安全,地面作业范围内有一名安全。

员制止行人车辆在作业范围内通行。

九、作业高度超过40米,须配有通讯设备。

十、作业绳索有墙角和建筑物有利口的部位必须垫好或包好软布或毛巾。

十一、作业人员必须两人共用一根安全绳或一人一根安全绳。

十二、作业底楼地面作业范围内应做到摆放醒目前警示牌和客语牌,用专人看护,如果操。

玻璃幕墙合同

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。

一、工程概况。

1.工程项目名称:郧西电力公司办公楼。

2.分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程。

3.工程地点:郧西。

4.质量要求:优良。

5.工期:年月日至年月日。

二、合同范围。

*办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。

三、工程要求。

1.乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)。

3.乙方接受甲方在现场的领导和监督。

4.乙方接受现场监理的监督。

5.施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

6.双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。

7.乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。

四、合同价款与工程量。

1.本合同价款暂定为:(大写):

2.本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。

3.除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)。

4.合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。

5.除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。

6.发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20xx元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。

7.本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。

五、承包方式。

1.本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。

2.外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。

3.甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。

4.除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。

六、工程价款的结算与支付。

1.本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。

2.甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。

3.关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。

4.关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范jgj133-20xx,j113-20xx》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。

5.乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。

6.乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。

7.本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。

8.甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。

9.本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。

10.税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)。

七、工程质量。

1.质量要求优良。

2.乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。

3.乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。

4.到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。

5.所有材料均应规范规定进行复试。

6.乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

7.乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。

8.分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。

9.满足甲方技术交底中的要求。

10.施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。

11.施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。

12.每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。

八、工期要求。

1.合同工期:20xx年月日至20xx年月日。共个月。

2.整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。

3.乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。

4.甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。

5.乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。

6.非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

九、甲方责任及事项。

1.甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。

2.甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。

3.负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。

4.对乙方施工及管理进行监督及协调。

十、乙方责任及事项。

1.负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。

2.负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。

3.施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。

4.乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。

5.乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。

6.乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。

7.向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。

8.乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。

9.乙方施工人员应严格遵守甲方各项规章制度,安全文明施工,达到武汉市安全文明样板工地标准。

10.乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。

11.乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。

12.乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

13.特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。

14.乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。

15.由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。

16.负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。

17.进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。

18.乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。

19.遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。

20.必须认真贯彻实施iso9002质量管理标准体系及iso14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。

21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。

十一、工程管理。

1.乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。

2.乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。

3.甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。

4.在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

5.乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。

6.乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。

十二、安全文明施工。

1.乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。

2.严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。

3.对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。

4.乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。

5.为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。

6.乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。

7.特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。

8.本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全责任书》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。

9.在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。

10.乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。

11.乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。

12.乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。

十三、工程竣工资料要求。

1.乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(dbj01-51-20xx)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。

2.乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。

十四、工程保修。

1.甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成证明书后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。

2.在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

十五、合同争议的解决。

甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。

十六、其它事项。

1.在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。

2.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。

3.施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。

4.本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。

5.合同未尽事宜,双方协商另订。

6.本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

玻璃幕墙工程合同

发包人(全称):

承包人(全称):发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对和乔丽晶公寓一期铝合金门窗工程(工程全称)签定本工程保修合同。

工程质量保修范围和内容。

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理和双主约定,承担本铝合金门窗工程质量保修责任。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期为一年。

质量保修期自工程竣工验收通过并交付使用之日起计算。

属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修,并在合理的期间内修复完毕,承包人不在上述约定期限内派人保修或在合理的期限内不修复完毕的,发包人可以在确定缺陷的范围后委托第三方修复。在该情况下,发包人应保留必要证据以说明缺陷修复的范围及缺陷修复的费用。

发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设银行行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。

质量保修完成后,由发包人组织验收,并出具缺陷修复完毕符合使用要求的报告。

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担,确定质量缺陷责任的费用也是由责任人承担。承包人有配合确定质量缺陷的义务。承包人不得以质量缺陷原因不明而拒绝修复。如质量缺陷确属承包人原因,质量缺陷由承包人修复的,保修费用由承包人自行承担;因承包人不履行本合同约定修复责任而由承包人以外的第三方修复缺陷的,发包人可在支付第三方相应保修费用后,直接从质保金或工程结算尾款内扣除相应费用,不足部分可向承包人追偿。

在工程施工期间,发包人从承包人应得的工程价款中扣除建设工程施工合同约定的比例的质保金,作为已完工程质量符合约定标准及承包人按约进行工程保修的担保。

质保金返还的方式是:竣工验收并交付使用一年或者承包人承诺的保修期满(以时间在后者为准)28天内支付质保金。质保金返还时仅计本金,不计利息。

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程保修合同,由施工合同发包人、承包人在签订工程施工合同的同时共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):

承包人(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

玻璃幕墙合同

8.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

8.2履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。

8.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

8.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

8.5本合同正本一式两份,双方各执一份,副本两份,双方各执一份。均具同等法律效力。

甲方:                                乙方:。

法人代表:                             法人代表:

(或委托代理人):                      (或委托代理人):。

日期:

玻璃幕墙维保合同

甲方:

乙方:

经双方充分、友好协商,本着平等互利、公平公正的原则,明确双方责、权、利,确保服务项目能优质按时完成,特签订如下合同:

一、服务事项。

1)工程项目:

2)质量标准:

3)施工期:年月日至年月日止,特殊情况(如遇不可抗力因素影响,如暴风雨、雷电等),施工期顺延。

4)清洁服务价款及结算方法:

a.工程总额:元整(大写:圆整);

b.甲、乙双方签订协议后,甲方预先以现金方式支付给乙方服务款:元整(大写:圆整);完工验收后一周内甲方以现金(转帐)方式付清余款元整(大写:圆整)。

c.中途甲方未按合同支付服务款,乙方可解除合同;工程完工甲方未按合同支付服务款,每推迟一天按1%(百分之壹)作为违约金,由乙方收取。

二、双方权利和义务:

1、甲方权利和义务。

1)对乙方工作进行检查,并及时指出错误;

2)免费为乙方提供水电,以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件;

3)为加强联系,甲方应指派专人在服务现场实施监督,积极配合乙方施工;

4)在服务项目验收合格后,按约定期限付清全部服务款;

2、乙方权利和义务。

1)在规定的期限内,必须高质量完成工程;

2)遵守甲方的有关规章制度和纪律;

3)爱护甲方建筑物及各种设施,注意节约水电,因乙方造成的损坏应负责赔偿;

4)乙方员工在工作期间,因乙方责任造成的伤亡事故,甲方不负任何责任。

三、违约责任。

1)在合同有效期内,任意一方未经对方同意不得随意中止合同;

2)任意一方因为违约而造成对方的经济损失,必须予以赔偿,按工程总额的50%(百分之伍拾)。

四、本合同一式肆份,甲乙双方各执俩份,均具法律效力,本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

甲方:乙方:

甲方法人(印签):乙方法人(印签):

甲方(合同章):乙方(合同章):

甲方电话及地址:乙方电话及地址:

日期:年月日日期:年月日

高空作业安全条例。

1.下吊时检查每吊所处位置的门窗是否关好,避免水冲入室内;

2.吊时检查每吊所处位置下方,如有花草树木,应用雨布遮盖好;

3.在清洗过程中应派专人进行看护,避免清洗过程中掉下物件砸伤行人、砸坏车辆;

甲方验收合格签字:日期:年月日

玻璃幕墙合同

玻璃幕墙是由金属构件、幕墙玻璃与结构密封胶材料组成的建筑外围护结构体系,具有现代建筑的装饰效果,近20xx年在我国得到广泛应用,对于玻璃幕墙合同你了解多少呢?以下是本站小编为大家整理的玻璃幕墙合同范文,欢迎参考阅读。

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,甲方同意乙方承担郧西电力公司办公楼玻璃幕墙工程任务,为明确双方权利、义务关系,现甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,特制定如下条款,望双方共同遵守,严格执行。

一、工程概况。

1.工程项目名称:郧西电力公司办公楼。

2.分包工程名称:郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程。

3.工程地点:郧西。

4.质量要求:优良。

5.工期:年月日至年月日。

*办公楼外的玻璃幕墙、铝板幕墙工程设计、加工、安装及其配套设施(如保温、预埋件制作及安装等)等全部工作内容,含工程所需所有人工、主材、辅材、机械等费用。

三、工程要求。

1.乙方应根据郧西电力公司办公楼幕墙深化设计图纸进行安装。(设计院对乙方施工图确认后,乙方应及时向甲方和建设单位各提供2套图纸。)。

3.乙方接受甲方在现场的领导和监督。

4.乙方接受现场监理的监督。

5.施工组织设计可操作性强、工期合理经济。

6.双方约定的隐蔽工程中间验收项目:埋件、龙骨。

7.乙方负责竣工资料的编制(四份)并交给甲方资料室验收,不合格者必须无条件重做。

四、合同价款与工程量。

1.本合同价款暂定为:(大写):

2.本工程采用固定综合单价承包形式。不论本工程最终获批的设计文件如何变化,本次双方共同认可外玻璃幕墙工程综合单价不再变动,且视同乙方已考虑了自身能力及相关风险。

3.除工程量按实调整外,乙方在合同价款之外的其他任何形式的索赔及调增,甲方概不接纳。(洽商和甲方责任除外)。

4.合同工程量:按业主与我方签订合同清单的工程量执行。结算时按实际数量结算。

5.除非发生建设单位认定的关于材质、工艺的变化并经建设单位确认单价可变更时,单价可进行调整。否则单价均不予调整。

6.发生建设单位签字认可的变更洽商时,按照实际施工部位参照有上述设计人签字认可的郧西电力公司办公楼外玻璃幕墙工程深化设计图纸计算工程量,此部分工程量和单价经建设单位确认后,对单项变更金额超过20xx元人民币的变更洽商,做相应的增减帐调整。

7.本合同工作内容不产生杂工,任何人签认的杂工均无效。

五、承包方式。

1.本工程采用包设计、包加工、包运输、包安装、包辅料、包质量、包工期、包安全的综合单价包干形式的承包方式。属乙方自行采购用于本工程的材料需向甲方报审,检验合格后方可使用。

2.外玻璃幕墙施工用的脚手架费用乙方自理。

3.甲方认为乙方考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中因乙方原因造成对甲方任何形式的损失,均由乙方负责。

4.除非甲方的书面认可,在合同价款之外,乙方以任何形式的索偿及调整,甲方均不予确认。

六、工程价款的结算与支付。

1.本工程付款按业主与甲方合同支付乙方。

2.甲方根据乙方实际完成的工程量和验收合格单,依据设计院认可的二次设计详图,依照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-20xx)计算报建设单位审定后的工程量作为最终结算量。单价执行合同约定的综合单价。

3.关于工期违约的具体结算程序:在本合同工作结束时,因乙方原因造成工期延误,在结算价款中相应扣除建设单位对甲方可能产生的违约索赔费用。如乙方按期完成工作是在甲方增加额外投入的情况下实现的,则乙方承担由此发生的抢工费用。

4.关于质量、安全文明施工违约的具体结算程序:甲方技术、工程、安全人员按照《金属与石材幕墙工程技术规范jgj133-20xx,j113-20xx》对乙方进行考核,如因乙方原因不能满足上述规范要求并达到质量优良的验收标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮10%,并由乙方承担产生的一切后果;如因乙方原因不能满足“湖北省安全文明工地”的标准时,将对乙方承包范围内的工程结算总价下浮5%,并由乙方承担产生的一切后果。

5.乙方每月20日前向甲方申报本月验工计价计算书,甲方统一报监理、建设单位审批后视建设单位支付甲方工程款情况拨付给乙方工程款。

6.乙方施工完成并验收合格后,甲乙双方办理最终结算,根据建设单位支付甲方的工程款情况,支付乙方至总结算价款的90%。如果乙方在竣工验收合格后一个月内竣工资料未达到甲方验收标准,甲方有权不支付乙方结算工程款,直至乙方提供合格的竣工资料。

7.本工程保修期为2年,结算价款的10%将作为保修金,在保修期(整体工程竣工验收合格之日起开始计算)满后1个月内付清。

8.甲方将本着诚实信用的原则与乙方及时办理结算与付款事宜,上述付款条件将按照建设单位对甲方的专款(幕墙款项)拨付到帐情况及时拨付乙方。

9.本合同价格视同乙方已考虑材料涨价风险,若在合同履行过程中出现材料涨价,材料差价由乙方自行承担,甲方不做任何补偿。

10.税金、管理费合计15%;由甲方代扣代缴(从结算额中扣除)。

七、工程质量。

1.质量要求优良。

2.乙方应保证所用材料的质量达到设计要求,符合技术规范。若因材质问题其返工工费及因此而延误工期的损失均由乙方负责。

3.乙方必须要有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行质量检验与控制。

4.到场构件,由于乙方深化设计或制作等错误造成的质量问题,导致安装时无法安装,无论甲方是否验收,给乙方带来的经济损失由乙方承担。

5.所有材料均应规范规定进行复试。

6.乙方必须保证工程满足甲方的质量要求,如有违约,其返工所需一切费用及因此而延误工期造成的损失均由乙方负责。

7.乙方必须对其承担的全部工程质量负责,施工中须有完整的质量保证体系,严格按照国家及市属的质监标准进行过程的质量检验与控制。

8.分项工程合格率100%,优良率不低于90%。过程控制详见深圳美术装饰工程有限公司项目部《质量管理办法》。

9.满足甲方技术交底中的要求。

10.施工过程中如出现质量不合格,限期返工。返工发生的所有工、料、机费均由乙方负责。

11.施工中多次出现相同的质量问题或不按项目管理人员要求整改,质量检查人员有权处以500元/次罚款。

12.每月25日由甲方质检及技术人员对已完工程部位进行检查验收、填写分项工程质量检验评定表,以此确认质量完成情况,作为当月结算依据。

八、工期要求。

1.合同工期:20xx年月日至20xx年月日。共个月。

2.整体施工进度满足甲方总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工程量。

3.乙方将严格按照甲方要求的质量标准进行施工,并保证在甲方要求工期(自进场之日起计算,含法定节假日)内完成全部安装工程,工期如有延误。由乙方自己承担所发生的费用。

4.甲方向乙方提供施工图纸和总进度计划图,乙方应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交甲方审核后严格组织落实。

5.乙方阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限,如该专业工程影响其它专业及工种者。所发生的费用由乙方承担。

6.非甲乙双方原因引起的工期拖延和不可抗力因素造成的损失按有关规定执行。

九、甲方责任及事项。

1.甲方向乙方提供合同约定的材料、规格、型号及总进度计划网络图供乙方参考。

2.甲方提供的临电设施到二级配电箱。其余部分由乙方承担。

3.负责乙方与其它各工种的协调工作,及时向乙方提供工作面。

4.对乙方施工及管理进行监督及协调。

十、乙方责任及事项。

1.负责合同范围内及与幕墙工程有关的各项工作。

2.负责提供所用的各种机械、工具和材料合格证明。

3.施工中按章办事,严格按施工方案施工,每道工序完成以后,必须由项目有关人员检查合格之后,才可进行下道工序。

4.乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理能力,严格按照国家规范及市属有关规定组织施工,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责。

5.乙方负责所需工作面内立管阀门外的临时用水设施以及发生的所有费用。

6.乙方负责所需二级配电箱外的所有临时用电设施以及发生的所有费用。

7.向甲方提供其管理机构人员名单及施工人员花名册及各种手续证件。

8.乙方应根据甲方施工组织设计要求制定合理的施工组织设计、施工方案并向甲方提交详细的施工方案及工程进度表,施工中应考虑与其他专业的密切配合。

9.乙方施工人员应严格遵守甲方各项。

规章制度。

安全文明施工达到武汉市安全文明样板工地标准。

10.乙方应定期对生产人员进行文明生产教育,遵守甲方的文明施工生产的管理规定。

11.乙方所有进场人员必须严格管理,统一服装,统一安全帽,统一安排、指挥。

12.乙方工作人员应认真学习和遵守国家政府颁发的各项文明施工管理规则,必须做到工完场清,即楼内无垃圾、杂物、余料、加工场地中各种材料应堆码整齐。

13.特殊工种须持证上岗,特别是电焊工,必须具有相应级别电焊工的技术能力。乙方人员无论在现场内外,凡是由乙方人员违章作业造成的任何事故及损失,以及由此发生的所有费用,概由乙方负责。

14.乙方人员无论在生活区或施工现场内,应遵守甲方的有关规定,凡打架斗殴、盗窃财物或聚众赌博,均扣除1000元以上的罚金。

15.由于本分包工程的特殊性,因为施工条件不具备造成的暂停施工,其劳动力由乙方自己调节。

16.负责交工前的成品保护工作及维修责任期内的维修工作并承担维修费用。

17.进场施工前与甲方的安全部门签定安全协议、消防协议和现场管理协议。乙方负责本工程的安全防护工作,费用由乙方承担。

18.乙方人员应爱护甲方施工机具等劳动资料,不得无故破坏,如发现外来人员破坏工地财物,应及时汇报甲方管理人员,甲方将按实际情况予以奖励。

19.遵守市容、环卫部门有关规定,承担因违反规定造成的罚款,造成对甲方的罚款由乙方全额承担。

20.必须认真贯彻实施iso9002质量管理标准体系及iso14002环境管理标准体系,坚决配合和执行甲方关于贯标工作的程序、制度、规定和要求。

21.积极参加和配合甲方的贯标活动,积极配合甲方历次内审、外审及各种临时性检查等活动。

22.乙方应承担甲方安排的必要义务工。

十一、工程管理。

1.乙方任何人员必须尊重总包单位、业主和监理人员,不得无理顶撞,违者对当事人罚款500元/次,劳务队罚款1000元/次。

2.乙方必须服从甲方的各项管理规定,对违反规定的人员甲方有权依据项目管理规定对乙方处以罚款,罚款从当月分包费中扣除。

3.甲方发放的各种合理的函件,乙方不得拒绝接受。拒收函件的情况为乙方对函件所列内容已经予以认可,并自愿承担由此造成的一切后果。

4.在甲方认为工程已受到威胁或即将产生损失时,经劝告或甲方认为乙方已不具备承担本工程的能力时,甲方有权变更合同内容或要求乙方退场或部分人员退场,乙方应予接受,并承担由此产生的一切经济损失和法律责任。

5.乙方在施工中,由于自身原因造成质量和安全事故等损失,概由乙方负责。

6.乙方管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工队伍应保持相对稳定,主要管理人员变动及10人以上主要施工人员调整,需征得甲方同意,私自变更管理人员及施工人员的,甲方有权处以1000元以下违约罚款,并视情节、后果严重,有权解除分包合同。

十二、安全文明施工。

1.乙方应严格遵守甲方有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,如因乙方违章操作及其他原因而引起的事故,由乙方负责,并按事故轻重扣除违约金。

2.严格遵守国家和湖北省政府颁发的安全、文明生产有关规定施工。并且要交安全风险保证金30万。工程无安全事故退给乙方。

3.对违反安全生产、消防、保卫管理的行为,项目管理人员有权处以1000以下罚款,情节、后果严重的按有关规定执行。

4.乙方人员应严格执行施工现场的《安全生产细则》,进入现场人员必须戴安全帽,高空作业系安全带。

5.为保证施工人员的稳定性,乙方进场后三天内,提交给甲方一份施工人员花名册,同时交一寸免冠照片二张,以使甲方随时核对施工人员的稳定情况。

6.乙方安全员对乙方工作区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决。甲、乙双方安全员对乙方施工人员定期进行安全教育,不定期进行安全抽查。

7.特殊工种操作者,必须持有湖北省有关部门核发的特殊工种操作证,严格执行操作规程,否则出现安全事故,甲方不负责任。

8.本工地以创建“安全文明工地”为目标,乙方与甲方签定《安全。

责任书。

》。乙方人员应同甲方一起共同努力,做到“文明施工、安全生产”,不得以任何理由与周围居民发生纠纷,如果发生纠纷因此而引起的直接、间接损失以及相应责任由乙方自负。

9.在本合同工程的施工过程中,甲方对乙方因自身原因造成的人身伤亡,财产的损失和损害不予赔偿。

10.乙方进场的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过甲方认可。因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由乙方承担。

11.乙方有义务无偿配合甲方解决本合同工程实施过程中发生的或与本合同工程有关的各种问题或纠纷。

12.乙方应严格按照国家和湖北省关于环境保护的有关规定进行施工。凡因乙方原因违反上述规定的,一切费用均由乙方负责。

十三、工程竣工资料要求。

1.乙方的工程档案资料必须按北京市地方标准《建设工程资料管理规程》(dbj01-51-20xx)的规定执行,并满足甲方对档案资料管理的要求,在施工过程中及时做好汇总、整理工程档案。

2.乙方如不按要求提供工程档案资料的,甲方有权扣留乙方的剩余工程款,并且不予进行工程竣工结算,直至提交完整合格的档案资料为止。

十四、工程保修。

1.甲方预留结算总价的10%作为保修金,在保修责任期(两年)满后,甲方向乙方发出保修完成。

证明书。

后支付无责任部分。若在保修期内乙方未能及时履行保修责任,则甲方有权自行或委托维修,费用从保修金中直接扣除,若有不足,甲方可另行追索。

2.在保修责任期内,乙方对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任。

十五、合同争议的解决。

甲乙双方在履行合同的过程中发生争议,应本着友好合作的精神协商解决。协商不成,提交湖北省仲裁委员会,按该委员会现行的仲裁规则进行仲裁。

十六、其它事项。

1.在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减(经双方认可)。

2.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人;如乙方违反本约定,视同乙方违约,乙方承担甲方由此造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金。

3.施工现场内一律不发生杂工;如发生合同工作内容外的用工,已签证为准;否则将被视为无效。

4.本合同自签字盖章之日起生效。本合同在完成承包工作内容,按合同要求结清工程款后即宣告终止。

5.合同未尽事宜,双方协商另订。

6.本合同正本贰份,双方各执一份,副本六份,交双方各职能部门保存。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

总包方:(以下简称甲方)。

分包方:(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将成华区职业教育中心教学楼工程中的玻璃幕墙工程分包给乙方施工。为了更好的完成施工任务,本着相互合作,紧密配合的原则,结合本工程具体情况,制定如下条款,共同遵照执行。

一、工程概况:

工程名称:成华区职业教育中心教学楼工程(一期)。

工程地点:成华区龙潭寺工业园区。

二、分包工程内容及单价:

1、工程分包内容:施工图示的关于玻璃墓墙的全部施工内容,包括全隐框玻璃墓墙、铝百叶、玻璃采光顶等。

2、综合包干单价为:630元/m2。

以上综合包干单价中均含各种税费(均含、规费、保险费、劳保福利、利润、管理费、施工配合费、安全文明施工措施费、施工技术措施费、工程材料费、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、售后服务等工作)以上单价在施工期间不受政策及市场因素变化的影响,为包干单价,不做调整。

三、履约保证金:叁万元人民币,在工程竣工验收合格后15日内一次性无息退还。

四、工程量的计算:

按20xx清单计价规范之相关规定计算工程量。

五、付款方式:

1、乙方在完成合同约定的所有施工内容后15天内支付合同总价的40%。

2、工程竣工验收后合格并办理完分包结算后30日内支付至分包。

3、余款在工程结算审计完毕并扣除3%保修金后1个月内付清。保修金返还按甲方与业主签订的。

施工合同。

之相关规定执行。

2

页,当前第。

1

1

2

玻璃幕墙施工合同

甲方:(发包人):

乙方:(承包人):

甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议:

工程概况:

第一条甲乙双方责任。

一、甲方责任。

2、甲方根据乙方的施工进度提供及清理安装现场;甲方按合同的约定支付乙方工程款。

二、乙方责任。

责任及所发生的人员伤亡、设备损失等一切费用均由乙方负责。

第二条工程总造价。

合同单价:见附件汇总表。

合同含税总造价为(1+2)3020xx元(大写暂定为叁拾万零贰仟圆整)。

工程量。

甲方对确认后的施工图增加工程量或施工现场的原因及因业主的要求对本工程的施工内容进行变更的,乙方根据工程变更的内容,对增加工程量以现场签证单的形式签证。本工程的最终总造价为合同单价乘以工程量加现场签证单的.费用合计。

第三条。

2、按进度付款,安装时,根据工程量付款到,安装完工付款到95%,余额经甲方验收合格后,一个月内甲方必须向乙方付清工程款。

3、以甲方通知开工为准,总工期为个工作日。工程验收。

第四条。

乙方完成本合同所有的工程内容,经自检查合格后,以书面的形式向甲方申请工程验收,甲方应在乙方申请工程验收之日起5天内组织工程验收,否则当工程验收通过。乙方应配合甲方通过业主的验收工作。

第五条工程保修。

本合同工程内容保修期为壹年。保修期内,因乙方施工质量问题,乙方免费对工程进行保修。

第六条争议处理。

有关合同的争议,双方应本着友好协商解决,如仍不能达成一致,则提请深圳裁委员会依据中华人民共和国法律法规进行仲裁,具仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第七条。

2、乙方在履行合同期间不得无故终止合同,否则甲方有权拒付乙方所未付款项;。

3、在乙方完成工程全部工程内容后,若甲方未能按第四条付款方式执行,甲方应向乙方支付违久金,延长一天,需支付工程总额的千分之三。

第八条不可抗力。

一切非人为原因及非人力能控制的不可抗拒力事件,影响合同一方不能履行或不得不终止合同,受影响方应立即将事件情况通报另一方,并在三日内提交事件详细证明文件,按事件对履行合同的影响程度,一方应同意另一方部分或全部免除其履行本合同的责任或延期履行合同。

第九条。

合同份数及有效期本合同一式两份,甲乙方各执一份;本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

第十一条双方约定的其它内容。

第十二条附则。

为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。

玻璃幕墙施工合同

施工单位。

日期

施工单位(以下简称):

甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款,以便共同遵守。

1.2工程单价:

(详见后附报价书之报价明细表)。

1.3工程数量及总价合计:

(详见后附报价书之工程报价总表)。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

2.2铝合金型材:

2.3硅酮结构胶及密封胶:

2.4幕墙开启配件:国产优质七字执手。

2.5钢件:国产优质q235b钢型材。

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

4.1.2办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。

4.2:

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;

5.3工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;

5.3.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5其它非乙方原因的停工;

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。

甲方:乙方:。

法人代表:法人代表:

玻璃幕墙施工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守:

第一条工程名称:蕉城区农业科技综合大楼。

第二条工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号。

第三条工程范围及内容:玻璃幕墙工程。

第四条承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。

第五条工程造价:

本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;low-e中空玻璃每平方米195元。

第六条工程价款的支付、结算:

合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。

第七条双方互相协作事项:

一、甲方责任:

1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据,

2、协调乙方与各单位之间工作关系。

二、乙方责任:

1、负责工地施工范围内的防火工作。

2、服从甲方现场负责人员指挥。

3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。

4、负责工地范围内安全及施工安全工作。

5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。

第八条工程交工验收:

1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。

2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。

第九条材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。

第十条工程质量保修及保修条件:

工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。

第十一条其它事项:

1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。

2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。

3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。

4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。

5、若增加工程,增加部份也适用本合同。

6、工程所有款项均以人民币支付。

第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。

发包方:(盖章)承包方:(盖章)。

甲方代表(签字):乙方代表(签字):

___年___月___日___年___月___日。

玻璃幕墙施工合同

建设单位(以下简称甲方):

施工单位(以下简称乙方):

甲乙双方经平等协商,本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则,就《城市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程》达成以下条款,以便共同遵守。

第一条:工程范围、造价数量、单价、总价。

1.1工程范围:

“城市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括:塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中:mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙,其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2工程单价:

(详见后附报价书之报价明细表)。

1.3工程数量及总价合计:

(详见后附报价书之工程报价总表)。

1.4此总价结算时单价不变,面积按实际完工展开面积结算,如有设计变更、工程洽商、材料变化等,价格经双方协商后以增补协议形式确定。

1.5本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条:工程用料。

2.1玻璃:幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻,按乙方提供的玻璃样板确认。

2.2铝合金型材:

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-t5铝合金型材,铝型材表面为银白氧化处理,氧化膜厚度满足aa15级要求,按乙方提供的样品确认。

2.3硅酮结构胶及密封胶:

选用郑州中原胶厂产的mf811硅酮结构胶及mf889硅酮耐候密封胶,按乙方提供的样品确认。

2.4幕墙开启配件:国产优质七字执手。

2.5钢件:国产优质q235b钢型材。

第三条:付款方式。

3.2铝合金型材、钢件安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.3玻璃安装基本完成七日内,甲方付给乙方合同总价的20%;

3.4幕墙安装完成后,甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

3.4验收合格后三十日内,甲方付到结算总价的97%给乙方,剩余3%从验收之日起一年保修期满后,10日内一次性付清。

3.5甲方如不按协议条款支付款项,乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知,甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款,乙方有权停止施工,甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条:甲乙双方责任。

4.1甲方责任:

4.1.1提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

4.1.2办理施工许可证;

4.1.3在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

4.1.4组织有关单位与乙方的协调会;

4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审,并进行签署;

4.1.6组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,甲方接通知后48小时未到场验收,则视为验收合格;质量符合规定要求,验收48小时后甲方代表不签字,视为已批准,乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

4.1.8在乙方递交工程竣工书面报告后,组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

注:甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,工期则相应顺延。

4.2乙方责任:

4.2.1对幕墙进行设计,经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用,保证设计符合国家有关规范要求,对设计质量负责,承担因设计质量问题引起的一切后果,并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.3编制施工组织设计和工期进度计划,并经甲方审核通过;

4.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定,确保施工安全及文明施工;

4.2.6作好施工原始记录,在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7提供完整的竣工验收资料,保证验收通过,如因乙方资料或其他原因,致使工程未能按时通过验收,由此造成的甲方损失由乙方承担。

第五条:工期。

5.1开工日期:甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2施工总工期:b栋40天,c栋50天,合同签订之日开始计算,满足现场施工脚手架落架的要求。

5.3工期顺延:以下原因造成竣工日期拖延,工期相应顺延;

5.3.1由于设计变更、工程量变化,引起施工程序和内容变化;

5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

5.3.4甲方不按合同规定支付工程款;

5.3.5其它非乙方原因的停工;

5.4以上情况发生后七天内,乙方就延误的内容和由此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复,否则视为同意。

第六条:工程质量。

6.1工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”,争创优良工程。

6.2工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3工程竣工后,乙方向甲方提供质量保证书,保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

第七条:设计变更。

7.1甲方变更设计,应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的,乙方接通知后应立即停止。

7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条:竣工、结算与保修。

8.1工程具备竣工验收条件后,甲方在接到乙方竣工报告后十天内,向所属建设主管部门提交验收申请,并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。

8.2工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

8.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。

第九条:工程停建或缓建。

9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建,使合同不能继续履行,双方应签订工程停、缓建协议。

9.2工程停缓建后,乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作,按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件,支付相应的经济支出,并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条:其它。

10.1所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

10.2履行合同过程中发生争议,双方本着友好态度协商解决;协商不成,经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成,可向法院起诉。

10.3本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效,生效后无正当理由单方不能弃约,弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

10.4本合同待工程验收,工程结算完成,甲方支付完工程款,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。

10.5本合同正本一式两份,双方各执一份,副本陆份,双方各执叁份。均具同等法律效力。

甲方:乙方:

法人代表(或委托代理人):法人代表(或委托代理人):

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

电话:电话:

传真:传真:

地址:地址:

邮编:邮编:

玻璃幕墙承包合同1

6.1 工程质量等级:确保工程质量达到国家规定的“合格标准”。

6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

6.3 工程竣工后,乙方应保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

7.1工程具备竣工验收条件后,甲方组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收,视为竣工验收报告已被批准,工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收,而已开始使用,视为已验收。

7.2工程竣工验收后,乙方向甲方提交结算书,甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算,则认为已接受乙方结算报告,从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

7.3保修期从竣工验收合格之日起计算为两年,按国家规定的保修条款执行。


相关文章

专题分类